Allgemeine Geschäftsbedingungen >>
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen Riplinger – Handwerkliche Dienstleistungen rund ums Wohnen und seinen Auftraggebern. Sie gelten für sämtliche angebotenen handwerklichen Leistungen und bilden die Grundlage einer transparenten und fairen Zusammenarbeit.
§1 Geltungsbereich
- Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen HD Riplinger (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden über handwerkliche Dienstleistungen rund ums Wohnen.
- Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- Diese AGB gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch Unternehmern, sofern nichts anderes geregelt ist.
§2 Vertragsabschluss
- Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
- Ein Vertrag kommt zustande durch:
- schriftliche Auftragsbestätigung
- Bestätigung per E-Mail
- oder durch Beginn der Ausführung der Arbeiten.
§3 Leistungsumfang
- Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot oder der individuellen Vereinbarung.
- Änderungen oder Zusatzleistungen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.
- Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teilleistungen zu erbringen, soweit dies dem Kunden zumutbar ist.
§4 Preise und Zahlungsbedingungen
- Es gelten die im Angebot vereinbarten Preise.
- Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen sofort ohne Abzug zahlbar.
- Der Auftragnehmer ist berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen entsprechend dem Leistungsfortschritt zu verlangen.
- Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugsregelungen.
- Aufrechnungen sind nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
§5 Termine und Ausführungsfristen
- Angegebene Termine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden.
- Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Materialengpässen, Krankheit oder unvorhersehbaren Ereignissen verlängern die Ausführungsfrist angemessen.
- Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitsbereiche zum vereinbarten Termin frei zugänglich sind.
§6 Mitwirkungspflichten des Kunden
- Der Kunde stellt sicher, dass:
- Strom- und ggf. Wasseranschlüsse verfügbar sind
- der Arbeitsbereich frei zugänglich ist
- notwendige Genehmigungen vorliegen
- Verzögerungen oder Mehraufwand aufgrund fehlender Mitwirkung gehen zu Lasten des Kunden.
§7 Abnahme
- Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Kunde zur Abnahme verpflichtet.
- Die Leistung gilt als abgenommen, wenn der Kunde sie nutzt, oder nicht innerhalb von 7 Tagen nach Fertigstellung wesentliche Mängel schriftlich rügt.
§8 Mängelansprüche
- Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
- Offensichtliche Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
- Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nacherfüllung (Nachbesserung).
- Eigenmächtige Nachbesserungen durch den Kunden schließen Ersatzansprüche aus, sofern sie nicht vorher abgestimmt wurden.
§9 Haftung
- Der Auftragnehmer haftet uneingeschränkt bei:
- Vorsatz
- grober Fahrlässigkeit
- Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
- Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und begrenzt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.
- Keine Haftung wird übernommen für:
- versteckte Mängel an vorhandener Bausubstanz
- Schäden durch ungeeignete oder vom Kunden bereitgestellte Materialien
- normale Abnutzung
§10 Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
§11 Widerrufsrecht (nur für Verbraucher bei Fernabsatz)
Sofern der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossen wird, gilt das gesetzliche Widerrufsrecht.
Ein Widerruf ist ausgeschlossen, wenn der Kunde ausdrücklich verlangt hat, dass die Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen und er über den Verlust seines Widerrufsrechts belehrt wurde.
§12 Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen sind der Datenschutzerklärung zu entnehmen. https://www.hd-riplinger.de/datenschutzerklarung/
§13 Schlussbestimmung
Falls eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sind oder werden, treten automatisch die gesetzlichen Bestimmungen in Kraft.
§14 Gerichtsstand
Als Gerichtsstand wird im Verhältnis zu Auftraggebern, die Vollkaufleute sind, Hersbruck an der Pegnitz vereinbart. In Rechtsstreitigkeiten mit natürlichen und/oder juristischen Personen, die zur Ausübung des Rechtsgeschäftes berechtigt oder zugelassen sind, und ihren Firmensitz im europäischen Ausland haben, ist der Gerichtstand Hersbruck an der Pegnitz.
Stand zum 23.02.2026
